Арбитражный суд ростовской области станиславского ул., д. 8а






Скачать 51.73 Kb.
НазваниеАрбитражный суд ростовской области станиславского ул., д. 8а
Дата публикации23.03.2014
Размер51.73 Kb.
ТипДокументы
auto-ally.ru > Право > Документы



АРБИТРАЖНЫЙ СУД

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Станиславского ул., д. 8а,

г. Ростов-на-Дону, 344002

Тел.(факс): (863) 267-87-46

E-mail: info@rostov.arbitr.ru;

http://rostov.arbitr.ru

ОКПО 03499721, ОГРН 1036164000542

ИНН/КПП 6164046894/616401001

_________________№______________


Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок № 10/10 от 01.06.10 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Председателя

Арбитражного суда

Ростовской области


________________В.В. Грязева
«01» июня 2010 г.
Настоящая котировочная заявка разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
^ ЗАПРОС КОТИРОВОК ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗДАНИИ Арбитражного суда ростовской области
Уважаемые дамы и господа!
1. Арбитражный суд Ростовской области (далее - Заказчик) в рамках средств федерального бюджета, предусмотренных для Заказчика на 2010 год, намеревается разместить государственный заказ в форме запроса котировок цен по текущему ремонту помещений в административном здании Арбитражного суда Ростовской области.

В этих целях Заказчик проводит настоящую процедуру размещения заказа для определения участника размещения заказа, предложившего наиболее низкую цену по поставке продукции.

2. Максимальная цена контракта: 499900 рублей.

3. Мы просим Вас сообщить Ваши цены на следующие виды работ:


№ пп

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

1

2

3


4

Помещения согласно поэтажного плана

1

Демонтаж линолиума

100 м2

2,834

2

Устройство полов из ламината

100 м2

2,834

3

Устройство плинтусов поливинилхлоридных

100м

2,87

4

Монтаж стык-порогов

м/п

22

5

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (покрытие панелей акриловыми красками)

100 м2

20,14

6

Оклейка стен моющимися обоями типа рогожка на флизилиновой основе

100 м2

4,29

7

Замена потолка « Армстронг»

100 м2

0,30

8

Укрепление кирпичной кладки в ½ кирпича

м3

0,156

9

Ремонт штукатурки

100 м2

0,2

10

Окраска радиаторов (в 2 слоя)

шт

28


ИТОГО: _______________________________________________________________

(указать сумму прописью, указать НДС – размер и ставка)

- Должны быть соблюдены все требования, установленные в п.7 извещения о проведении запроса котировок.

- В стоимость контракта включены все расходы, стоимость материалов, оборудования, необходимых для выполнения Работ, затраты на транспортировку, доставку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, уборка помещений и вывоз мусора, а также налоги (в т.ч. НДС), сборы, страхование, пошлины, платежи и другие затраты, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта.

- Цены на все позиции заказа должны быть указаны в российских рублях.

- Цена на период действия контракта не изменяется.

- В случае, если предусмотрена система скидок, условия их действия просим отразить в заявке.

4. Место выполнения работ: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «А», помещения административного здания Арбитражного суда Ростовской области.
5. Сроки выполнения работ: с момента заключения государственного контракта до 30 июля 2010г.

6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок: каждая котировочная заявка рассматривается на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении и в которой указана наиболее низкая цена.

7. Представление котировочных заявок:

7.1. В случае согласия принять участие в размещении данного государственного заказа Вашу заявку просим направлять по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «А», каб. 202 (подробная информация в извещении).

7.2. Ваша заявка может быть представлена в письменном виде с указанием всех реквизитов по прилагаемой форме (приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок) и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц), доставка курьером, почтой, либо форме электронного документа.

8. Срок приема котировочных заявок: с 09 час. 00 мин. по московскому времени 02.06.2010 г. до 14 час. 00 мин. по московскому времени 11.06.2010 г. включительно.

9. Срок окончания представления котировочных заявок: 14 час.00 мин. по московскому времени 11.06.2010 г.

10. Срок и условия оплаты поставки:

10.1. Оплата производится в российских рублях.

10.2. Оплата осуществляется в безналичной форме. Перечисление заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика после подписания Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2); Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании счета, счет-фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней.

11. Срок подписания контракта победителем: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола, а именно 22 июня 2010 г.





Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Арбитражный суд ростовской области станиславского ул., д. 8а icon«07» февраля 2012 года г. Таганрог Ростовской области Таганрогский...

Арбитражный суд ростовской области станиславского ул., д. 8а iconГосударственное Судиславское дорожно-эксплуатационное предприятие №8 Костромской области
Наименование арбитражного суда, рассматривающего дело о несостоятельности (банкротстве): Арбитражный суд Костромской области

Арбитражный суд ростовской области станиславского ул., д. 8а iconО стратегии привлечения инвестиций ростовской области
Законодательному Собранию Ростовской области и Администрации Ростовской области в целях реализации Стратегии привлечения инвестиций...

Арбитражный суд ростовской области станиславского ул., д. 8а iconО стратегии привлечения инвестиций ростовской области
Законодательному Собранию Ростовской области и Администрации Ростовской области в целях реализации Стратегии привлечения инвестиций...

Арбитражный суд ростовской области станиславского ул., д. 8а iconВнесен Губернатором Ростовской области Подготовлен министерством...
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Ростовской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического...

Арбитражный суд ростовской области станиславского ул., д. 8а iconПостановление
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», распоряжением Правительства Ростовской...

Арбитражный суд ростовской области станиславского ул., д. 8а iconТерриториальное управление Федерального агентства по управлению государственным...
Ростовской области (далее ту росимущества в Ростовской области), действующее на основании Положения, сообщает о проведении торгов...

Арбитражный суд ростовской области станиславского ул., д. 8а iconПостановление от 25. 09. 2013 №590 г. Ростов-на-Дону в редакции постановления...
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», распоряжением...

Арбитражный суд ростовской области станиславского ул., д. 8а iconАрбитражный суд Владимирской области Обзор практики применения арбитражным...
Обзор подготовлен в соответствии с пунктом 3 плана работы Арбитражного суда Владимирской области на первое полугодие 2008 года

Арбитражный суд ростовской области станиславского ул., д. 8а iconПостановление от 22. 03. 2012 №219 г. Ростов-на-Дону о системе оплаты...
Ростовской области в повышении эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации Правительство Ростовской...


авто-помощь


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
auto-ally.ru
<..на главную