Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта






Скачать 159.43 Kb.
НазваниеДокументы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта
Дата публикации15.05.2019
Размер159.43 Kb.
ТипДокументы
auto-ally.ru > Право > Документы


Извещение № К-6807-03-205

о проведении запроса котировок на выполнение работ по строительству служебного помещения для спасателей и медицинского персонала на пляже города Тамбова (правый берег канала реки Цны напротив кафе «Лагуна») для муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения»
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова (392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, комната 711, тел. (факс) (4752) 72-92-94, 72-40-56, е-mail: post-umz@cityadm.tambov.gov.ru) сообщает о проведении запроса котировок. Настоящее извещение о проведении запроса котировок является публичной офертой. Заказчик и организатор запроса котировок оставляют за собой право, на основании статьи 436 ГК РФ, на отзыв извещения до окончания срока подачи котировочных заявок
^ Наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон заказчика: муниципальное учреждение «Дирекция благоустройства и озеленения», 392002, г. Тамбов, ул. Железнодорожная, 10, zelenhoz2007@mail.ru, тел./факс: 8 (4752) 72-41-56/72-70-12
^ Сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков
Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
^ Источник финансирования заказа: бюджет городского округа – город Тамбов
Наименование выполняемых работ: строительство служебного помещения для спасателей и медицинского персонала на пляже города Тамбова (правый берег канала реки Цны напротив кафе «Лагуна»)
^ Виды и объем выполняемых работ: согласно смете. Смета является неотъемлемой частью контракта (приложение к муниципальному контракту)
Характеристика выполняемых работ:

- качественные характеристики: качество выполнения работ в полном соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- требования к безопасности: работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (часть 1 «Общие положения») и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» (часть 2 «Строительное производство»)
Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта: на материалы, используемые при строительстве, предоставление документов, подтверждающих качество
^ Гарантийные обязательства: 2 года с момента выполнения работ
Место выполнения работ: пляж по правому берегу канала реки Цны напротив кафе «Лагуна»
Условия выполнения работ:

- наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом с правом выполнения работ, являющихся предметом контракта или свидетельства о допуске к видам работ, которые являются предметом контракта, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

- выполнение работ иждивением подрядчика с применением его материалов, инструментов, оборудования и транспортных средств
^ Сроки выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно
Порядок формирования цены контракта, сведения о включенных (невключенных) в цену услуг расходах: согласно смете (смета является неотъемлемой частью муниципального контракта), включая НДС, налоги и другие обязательные платежи
^ Максимальная цена контракта: 151 400 (сто пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта
^ Срок и условия оплаты: безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика; предоплата 20 % от цены контракта в течение 15 банковских дней, окончательный расчет в течение 30 банковских дней после подписания обеими сторонами форм КС-2, КС-3, КС-6 и акта скрытых работ, представленных подрядчиком.

При этом допускается отсрочка оплаты выполненных работ до 31 декабря 2009 года.
Место подачи котировочных заявок: 392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, 7 этаж, комната 711, тел. (факс) 72-92-94, контактное лицо: Петрова Н.П.
Срок подачи котировочных заявок: с 08.06.2009 г. по 15.06.2009 г. включительно до 18 часов 00 минут

Котировочные заявки, поданные иногородними участниками размещения заказа в письменной форме посредством факсимильной связи, принимаются к рассмотрению при следующих условиях:

- факсовая копия заявки читаема в отношении всех сведений, указанных в пункте 1 статьи 44 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в отношении реквизитов заявки и справочных данных об участнике размещения заказа;

- котировочная заявка содержит реквизиты, позволяющие определить, что она исходит от участника размещения заказа, указанного в заявке (например, заявка выполнена на бланке участника размещения заказа или содержит четкий оттиск углового штампа и (или) печати с наименованием участника размещения заказа, совпадающим с наименованием, указанным в тексте заявки, на факсе имеется отбивка наименования и (или) телефонного номера участника размещения заказа, совпадающая с наименованием и (или) телефонным номером, указанными в тексте заявки, и другое)

Котировочные заявки, поданные в письменной форме посредством факсимильной связи участниками размещения заказа, находящимися в городе Тамбове, не рассматриваются и отклоняются котировочной комиссией
^ Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола
Форма котировочной заявки:
^ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«_____»__________200__г. ______________

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа: ___________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа: ___________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _______________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________________

Изучив извещение о проведении запроса котировок № ____________ на право выполнения работ___________________________________для _________________________________, выражаю свое согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Цена контракта _______________________________________________________________

Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)_____________________________________________________________________.
Подтверждаю соответствие требованиям:

- пункта 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов);

- пункта 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает предельное значение);

- пункта 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость, балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства)
Контактный телефон, адрес электронной почты участника размещения заказа (при наличии): _____________________________________________________________________
Подпись участника размещения заказа __________________ (____________________)*

*Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, данные паспорта, при наличии – данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и оттиск печати.

Для юридических лиц указываются наименование должности (исполнительного органа), фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ, оттиск печати.

В случае если заявка подписана представителем участника размещения заказа, указывается наименование и реквизиты документа, на основании которого представитель осуществляет действия от имени участника размещения заказа.


ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ______
г. Тамбов от «___» _________ 2009 г.
на выполнение работ для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по строительству служебного помещения для спасателей и медицинского персонала на пляже города Тамбова (правый берег канала реки Цны напротив кафе «Лагуна»)
Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между: от имени городского округа – город Тамбов - муниципальным учреждением «Дирекция благоустройства и озеленения», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Шишкина Ивана Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________,

(полное наименование подрядчика)

именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________ _____________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________,

(наименование документа и его реквизиты)

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам проведения запроса котировок (протокол ___________ №_______ от ______).
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по строительству служебного помещения для спасателей и медицинского персонала на пляже города Тамбова (правый берег канала реки Цны напротив кафе «Лагуна») и передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объем работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту: согласно смете. Смета является неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Требования, предъявляемые к работам, подлежащим выполнению по настоящему Контракту:

- качественные характеристики: качество выполнения работ в полном соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- требования к безопасности: работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (часть 1 «Общие положения») и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» (часть 2 «Строительное производство»);

- на материалы, используемые при строительстве, предоставление документов, подтверждающих их качество.

^

Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты выполненных работ



2.1. Цена Контракта составляет 151 400 (сто пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей, включая НДС, налоги и другие обязательные платежи.

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта, за исключением случая, указанного во втором абзаце настоящего пункта.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

Порядок формирования цены Контракта: согласно Смете. Смета является неотъемлемой частью Контракта.

2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в пределах выделенных на 2009 год бюджетных ассигнований в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 15 настоящего Контракта, на основании форм КС-2, КС-3, КС-6 и акта скрытых работ.

2.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком: предоплата 20 % от цены Контракта в течение 15 банковских дней, окончательный расчет в течение 30 банковских дней после подписания обеими сторонами форм КС-2, КС-3, КС-6 и акта скрытых работ, представленных Подрядчиком.

При этом допускается отсрочка оплаты выполненных работ до 31 декабря 2009 года.

2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей.
^

Статья 3. Источник финансирования



Настоящий Контракт финансируется из бюджета городского округа – город Тамбов, код бюджетной классификации Российской Федерации: 76005036000500500310.
Статья 4. Место, сроки и условия выполнения работ
4.1. Место выполнения работ: пляж по правому берегу канала реки Цны напротив кафе «Лагуна».

4.2. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

4.3. Дата окончания работ, определяемая исходя из пункта 4.2. настоящего Контракта, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

4.4. Условия выполнения работ:

- наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом с правом выполнения работ, являющихся предметом Контракта или свидетельства о допуске к видам работ, которые являются предметом Контракта, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

- выполнение работ иждивением Подрядчика, с применением его материалов, инструментов, оборудования и транспортных средств.
Статья 5. Обязательства Сторон
5.1. Обязательства Подрядчика:

- выполнить все работы, указанные в настоящем Контракте, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы Заказчику;

- обеспечить качество выполнения работ в полном соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока;

- обеспечить выполнение в месте проведения работ необходимых мероприятий по технике безопасности (при необходимости);

- нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или иного используемого для исполнения Контракта имущества;

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- по окончании выполнения работ известить об этом Заказчика в срок 3 рабочих дней.

5.2. Обязательства Заказчика:

- в течение 5 рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы принять результаты работ, а при обнаружении недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика;

- оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
Статья 6. Контроль Заказчика за выполнением работ
6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых работ.

6.2. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Статья 7. Сдача и приемка выполненных работ
7.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

В срок, установленный пунктом 5.2. настоящего Контракта, Заказчик с участием Подрядчика осматривает и принимает выполненную работу (ее результат).

При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и оговорить их в акте, удостоверяющем приемку, с указанием сроков их исправления.

Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, установленные Заказчиком.

7.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан письменно известить об этом Подрядчика в течение 7 дней после их обнаружения.

7.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.
Статья 8. Гарантии качества
8.1. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Контракте (отвечать требованиям, установленным Контрактом), и быть пригодным для использования в течение гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 года с даты их приемки.

8.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках.
Статья 9. Ответственность Сторон
9.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки выполнения работ в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от сметной стоимости работ до фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.2. В случае если Подрядчик уклонился от устранения выявленных Заказчиком недостатков выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами с отнесением всех расходов на Подрядчика и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению недостатков.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на сумму задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа). Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 5.1. настоящего Контракта, кроме сроков выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,5 % стоимости работ, за каждый выявленный случай.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).

10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.
Статья 11. Прочие условия
11.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.

11.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.4. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на 7 день после отправления письма по почте.

11.5. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета городского округа – город Тамбов, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

11.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.7. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, второй – у Заказчика.
Статья 12. Разрешение споров и разногласий
Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.

^

Статья 13. Вступление Контракта в силу



13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта Заказчик передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков.
Статья 14. Контрактная документация
14.1. Протокол ___________ от «__»________г. № ________________.

14.2. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта: Смета.
Статья 15. Юридические адреса и реквизиты Сторон


Заказчик: МУ «Дирекция благоустройства и озеленения»

Адрес: 392002, г. Тамбов, ул. Железнодорожная, 10

Телефон (факс): (4752) 72-70-12

E-mail: zelenhoz2007@mail.ru

Лицевой счет: 03643012780

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России УФК по Тамбовской области

ОКПО: 50084976

ИНН: 6833018557

КПП: 682901001

Подрядчик:

________________________________

________________________________

Адрес:__________________________

Телефон (факс):__________________

E-mail: _________________________

Расчетный счет: _________________

________________________________

Банк: ___________________________

ОКПО: _________________________

ИНН: __________________________

КПП: __________________________



Генеральный директор Руководитель: _____________ муниципального учреждения ________________________

«Дирекция благоустройства (должность, Ф.И.О.)

и озеленения»

_____________И.А. Шишкин ________________________

(подпись) (подпись)
М.П. М.П.


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта iconИнструкция по эксплуатации на русском языке, сервисная книжка и др.;...
Предмет муниципального контракта: приобретение автомобиля Ford Focus II или эквивалент

Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта iconИнструкция по эксплуатации на русском языке, сервисная книжка и др.;...
Предмет муниципального контракта: приобретение автомобиля Mitsubishi Lancer X или эквивалент

Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта iconАнкета Участника (Форма №3) 13
Требования к Участникам и документы, предоставляемые в подтверждение соответствия установленным требованиям. 5

Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта icon4 Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям 29
Председатель Закупочной комиссии, заместитель директора по капитальному строительству

Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта iconАкт самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей...

Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта iconРуководство пользователя sl-6197-sbk
Нижеследующим подтверждается соответствие требованиям, установленным директивой R&tte 1999/5/EC. Для оценки соответствия Директиве...

Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта iconТехническое задание : смотреть в приложении №1
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта,...

Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта iconТехническое задание : смотреть в приложении №1
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта,...

Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта iconАкт самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей...
«М», «А1», «А», «с в на С», «СЕ», «BЕ», «В», «В» с автоматической трансмиссией на соответствие установленным требованиям

Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта iconНа соответствие установленным требованиям
Акт самообследования материально-технической базы Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования...


авто-помощь


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
auto-ally.ru
<..на главную