1 Подрядчик выполняет все Работы на основании утвержденной в установленном порядке технической и сметной документации, нормативной документации регулирующей данный вид Работ, а также условиями Договора. 3






Название1 Подрядчик выполняет все Работы на основании утвержденной в установленном порядке технической и сметной документации, нормативной документации регулирующей данный вид Работ, а также условиями Договора. 3
Дата публикации04.03.2014
Размер138 Kb.
ТипДокументы
auto-ally.ru > Право > Документы
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ____

на работы по замене радиаторов отопления в помещениях СПб ГБУ "КЦСОН Василеостровского района", расположенных по адресу: Санкт-Петербург, 4-я линия, д.35-37, лит.А, пом.6Н
г. Санкт-Петербург «_____» ___________________ 2012 г.
Санкт-Петербургское государственное учреждение “Комплексный центр социального обслуживания населения Василеостровского района” (СПб ГУ “КЦСОН Василеостровского района”), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Пастуховой Т. А., действующего на основании устава, с одной стороны, и ____ “____” (___ «____»), именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице _____ _______, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий государственный гражданско-правовой договор на работы по замене радиаторов отопления в помещениях СПб ГБУ "КЦСОН Василеостровского района", расположенных по адресу: Санкт-Петербург, 4-я линия, д.35-37, лит.А, пом.6Н (далее – ДОГОВОР) о нижеследующем:
^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик, поручает, а Подрядчик выполняет работы по замене радиаторов отопления в помещениях СПб ГБУ "КЦСОН Василеостровского района", расположенных по адресу: Санкт-Петербург, 4-я линия, д.35-37, лит.А, пом.6Н (далее – РАБОТА), а именно Работы по демонтажу существующих, установке новых радиаторов, согласно локальной смете на выполнение работ по замене радиаторов отопления в помещениях СПб ГБУ "КЦСОН Василеостровского района" по адресу: СПб, 4 линия В.О., д.35-37, лит.А, пом.6Н (далее – СМЕТА, приложение №1), которая является неотъемлемой частью Договора.

1.2. Подрядчик выполняет все Работы на основании утвержденной в установленном порядке технической и сметной документации, нормативной документации регулирующей данный вид Работ, а также условиями Договора.

1.3. Основанием для заключения Договора является: ___________________________.

1.4. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору представлено ________________________________ на сумму ______________________________.
^ 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало производства Работ – с момента передачи помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 4-я линия, д.35-37, лит.А, пом.6Н (далее – ОБЪЕКТ) по акту передачи Объекта.

2.2. Окончание Работ по Договору: не позднее 15 апреля 2012 года.

2.3. Датой окончания выполнения Работ считается дата подписания акта о приемке Объекта в эксплуатацию ответственными представителями Сторон.

2.4. Стороны вправе по взаимному соглашению в порядке статьи 708 ГК РФ путем заключения дополнительного соглашения изменять сроки, в случае возникновения необходимости в переносе сроков окончания Работ и/или отдельных этапов, если их завершение в установленный срок невозможно вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
^ 3. ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1. Цена Работ по Договору определена на основании Сметы (приложение №1)и составляет ___________ (____________________) рублей __ копеек, включая НДС.

3.2. Основанием для оплаты фактически выполненных Подрядчиком Работ являются справка о стоимости выполненных Работ и затрат, прилагаемая к ней расшифровка по видам Работ и акт о приемке выполненных Работ, подписанные ответственными представителями Сторон в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора. Окончательная оплата выполненных Работ производится после подписания акта о приемке Объекта в эксплуатацию ответственными представителями Сторон.

3.2.1. Цена фактически выполненных Работ по Договору определяется на основании текущей цены Работ и цены иных затрат, не относящимся к Работам.

3.2.2. Определение текущей цены Работ осуществляется на уровне цен, приходящемся на месяц подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), на основании индексов перерасчета сметной стоимости, утверждаемых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли на соответствующий месяц, и сведений Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен» о текущей цене строительных ресурсов, сложившейся на данный период.

3.2.3. В качестве цены иных затрат, не относящимся к Работам, принимается фактическая цена данных затрат по документально подтвержденным сведениям Подрядчика, но не выше цены, принятой в Смете (приложение №1).

3.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований норма­тивно-правовых актов, условий Договора и иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.4. Заказчик производит оплату фактически выполненных работ в течение 15-ти банковских дней с момента представления Подрядчиком документов на оплату. Основанием для оплаты фактически выполненных Подрядчиком работ являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), прилагаемая к ней расшифровка по видам работ и акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанные ответственными представителями Сторон в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора и составленные на основании Сметы (приложение №1). Окончательная оплата выполненных Работ производится после подписания актов о приемке Объекта в эксплуатацию ответственными представителями Сторон.

3.5. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, за счет средств, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 24.11.2010 № 651-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

3.6. Работы производятся без авансирования.
^ 4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

4.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА) осуществляет технический надзор и контроль качества и сроков выполнения Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные Работы.

4.1.1. Ответственный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4.2. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон.

4.2.1. Если ответственный представитель Заказчика не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства Работ.

4.2.2. В случае если Ответственным представителем Заказчика будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик за свой счёт.

4.4. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Ответственного представителя Заказчика и Заказчика.

4.4.1. Готовность принимаемых Работ подтверждается подписанием Ответственным представителем и Сторонами актов освидетельствования скрытых работ.

4.4.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного разрешения Ответственного представителя Заказчика, внесенного в журнал производства Работ.

4.4.3. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения ответственного представителя Заказчика, или они не были информированы об этом, или информированы с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

4.5. Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные Работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком Работ. Все расходы, связанные с переделкой таких Работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.
^ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Принять Объект, передаваемый Заказчиком, для производства Работ по акту передачи Объекта для выполнения Работ и выполнить Работы за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Выполнить Работы качественно, в полном объеме и в сроки, оговоренные в Договоре.

5.1.3. Гарантировать наличие действующей разрешения/лицензии на все время проведения Работ по Договору (если данный вид Работ подлежит лицензированию).

5.1.4. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства Работ.

5.1.5. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения Работ и обеспечить их уборку. Регулярно вывозить с Объекта строительный мусор и металлолом, скапливающийся в результате выполнения Работ, до подписания акта о приемке Объекта.

5.1.6. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества в период выполнения Работ.

5.1.7. По окончании Работ сдать Объект Заказчику по акту приемки Объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

5.1.8. Подрядчик за свой счет устраняет допущенные по своей вине дефекты, обнаруженные в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию.

5.1.9. До сдачи Работ нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ.

5.1.10. В течение 3 (трех) календарных дней после подписания акта о приемке Объекта вывезти с территории принадлежащее ему имущество.

5.1.11. Выполнять фотофиксацию процесса производимых Работ на Объекте (до начала Работ, и во время проведения Работ) и передать Заказчику при приемке соответствующего этапа Работ.

5.1.12. Обеспечить качество выполняемых Работ и иных результатов Работ удовлетворяющее требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных актов, а также качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и представить эти документы Ответственному представителю Заказчика.

5.1.13. Привлечение субподрядных организаций не допускается.

5.1.14. Во время выполнения Работ и при нахождении в помещениях Заказчика выполнять требования правил пожарной, технической безопасности и охраны труда.

5.1.15. Все Работы на Объекте выполнять в соответствии с внутренним распорядком Заказчика, а при отклонении – с его письменного разрешения.

5.1.16. Не изменять объемы и виды Работ, предусмотренные Сметой (приложение №1).

5.1.17. Самостоятельно передавать в установленном порядке все необходимые документы для согласования Ответственным представителем.

5.1.18. Для проведения Работ предоставлять сотрудников Подрядчика, обладающих соответствующей квалификацией и имеющих необходимый допуск.

5.1.19. Проводить инструктаж сотрудников перед проведением Работ, оформлять необходимые наряды, осуществлять контроль и наблюдение за проведением Работ, обеспечивать безопасность.

5.1.20. Выполнить Работу с обеспечением сохранения целостности объёма Объекта и прилегающих помещений.

5.1.21. Передать Заказчику Объект, пригодный для использования по назначению.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Осуществлять контроль исполнения условий Договора.

5.2.2. По окончании Работ осуществить приемку Объекта в эксплуатацию.

5.2.3. Оплатить Подрядчику выполненные и принятые Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

5.2.4. Передать Объект Подрядчику для производства Работ по акту передачи Объекта для выполнения Работ.

5.2.5. Назначить ответственного представителя.

^ 6. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ

6.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Ответственного представителя заказчика и Заказчика о завершении Работ по Договору и готовности Объекта к сдаче. Ответственный представитель Заказчика после получения письменного уведомления Подрядчика в установленном порядке осуществляет приемку результата Работ.

6.2. Приемка и сдача фактически выполненных Работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(р), СНиП ответственными представителями Подрядчика и Заказчика в сроки, определенные Договором, и оформляется актом о приемке выполненных Работ, а также справкой о стоимости выполненных Работ и затрат и прилагаемой к ней расшифровкой по видам Работ.

6.3. Срок проведения проверки выполненных Работ, подписания акта о приемке выполненных Работ и справки о стоимости выполненных Работ и затрат, устанавливается в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента предъявления выполненных Работ Подрядчиком Заказчику.

6.4. При обнаружении в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной Работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недоделки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.5. Приемка результатов Работ производится только после выполнения всех Работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно пункту 6.4 Договора. Работы считаются принятыми со дня подписания акта приемки-сдачи выполненных работ приемочной комиссией, включающей в себя представителей Заказчика, Подрядчика и Ответственного представителя заказчика.

.

^ 7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Качество выполняемых Подрядчиком Работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.

7.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки приемочной комиссией.

7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных Подрядчиком по Договору Работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, с отступлениями, ухудшившими результат Работы, с иными недостатками, которые делают Объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения выявленных нарушений.
^ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств
по Договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

- за нарушение сроков начала или окончания Работ по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от общей цены Работ по Договору, за каждый день просрочки исполнения обязательств, вплоть до их фактического исполнения;

- при ненадлежащем качестве Работ или в нарушении технологии производства Работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных Работ, при этом исправление некачественно выполненных Работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;

- за задержку устранения дефектов в Работах, обнаруженных в процессе производства Работ, определенных двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости Работ по устранению дефектов за каждый день просрочки;

- при задержке предоставления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, невыполнении согласованного объема Работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

8.2. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Договора, Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Сторонами.

В случае не устранения Подрядчиком в течение 2 (двух) календарных дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % (пять десятых процента) от общей цены Работ по Договору.

8.3. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

8.4. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

8.5. Указанная в пункте 8.1-8.2 пени (неустойка/штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.6. Сторона, причинившая ущерб/вред другой Стороне или третьим лицам обязана возместить его в объеме, предусмотренном действующим законодательством.
^ 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. При возникновении между Сторонами каких-либо разногласий при исполнении Договора, Стороны принимают меры для урегулирования разногласий путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению, все споры рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
^ 11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. В случае досрочного расторжения Договора по причинам в нем непредусмотренным, Сторона, расторгающая Договор, уведомляет об этом другую Сторону не менее чем за 30 календарных дней.

10.3. Основанием расторжения Договора в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и требование возмещения причиненных убытков Подрядчиком также являются следующие существенные нарушения:

- Подрядчик в течение 10 дней после передачи Объекта для проведения Работ не приступил к выполнению Работ;

- задержки Подрядчиком хода выполнения Работ по его вине, когда срок окончания Работ, установленный в Договоре, увеличивается более чем на 30 (тридцать) дней;

- если отступления в выполненной Работе от условий Договора или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирование или истечение срока действия разрешения/лицензии на деятельность, либо других ограничений, налагаемых государственными органами, в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство Работ.

10.4. В случае принятии решения Заказчиком о расторжении Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 10.3., Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием основания отказа от исполнения обязательств по Договору. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика.
11. ФОРС-МАЖОР

11.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по Договору, а именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна незамедлительно известить другую Сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

^ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и подлежит обязательному внесению в реестр контрактов официального сайта Российской Федерации для информации о размещении заказов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позже 31 мая 2012.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.4. Стороны обязаны в течение трех дней известить друг друга в случае изменений адреса, банковских реквизитов.

12.5. Все приложения, изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они заключены в соответствии с требованиями действующего законодательства, оформлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами. Приложения, дополнительные соглашения и изменения являются неотъемлемыми частями Договора.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложение № 1 - локальная смета на выполнение работ по замене радиаторов отопления в помещениях СПб ГБУ "КЦСОН Василеостровского района" по адресу: СПб, 4 линия В.О., д.35-37, лит.А, пом.6Н.



14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:

СПБ ГБУ «КЦСОН __ «___»

Василеостровского района»

199178, г.СПб.,В.О., 17-я линия , д.18,кор.3 т. __

т/ф 576-2735 ИНН ___________ КПП ___________

ИНН 7801135570 КПП 780101001 ОГРН ______________

л/сч 0490018 в Комитете финансов ОКПО _______________

ОКПО 50938214 ОКВЭД 85.32 р/с _____________________

к/с _____________________

в ______________________________

БИК ______________
__________________/Пастухова Т.А./ _____________________/__________________/



юр-т Забавин Э.А. т.576-2735 д.232

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

1 Подрядчик выполняет все Работы на основании утвержденной в установленном порядке технической и сметной документации, нормативной документации регулирующей данный вид Работ, а также условиями Договора. 3 iconТехническое задание на разработку проектно-сметной документации и...
Технического задания организация-участник закупки услуг рассчитывает затраты на разработку проектно-сметной документации и затраты...

1 Подрядчик выполняет все Работы на основании утвержденной в установленном порядке технической и сметной документации, нормативной документации регулирующей данный вид Работ, а также условиями Договора. 3 icon1. Предмет настоящего Контракта
Контракта, заявленным Заказчиком объемом работ, техническим заданием, а также в соответствии с утверждённой Подрядчиком сметной документации...

1 Подрядчик выполняет все Работы на основании утвержденной в установленном порядке технической и сметной документации, нормативной документации регулирующей данный вид Работ, а также условиями Договора. 3 iconЗаявка
Обозначение нормативной и технической документации, регламентирующей характеристики (показатели) работы (услуги)

1 Подрядчик выполняет все Работы на основании утвержденной в установленном порядке технической и сметной документации, нормативной документации регулирующей данный вид Работ, а также условиями Договора. 3 iconКонкурсной документации для проведения открытого конкурса №4-Гп
Договора на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта аппз

1 Подрядчик выполняет все Работы на основании утвержденной в установленном порядке технической и сметной документации, нормативной документации регулирующей данный вид Работ, а также условиями Договора. 3 iconТом 3 конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения договора
На выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на ремонт аппз в многоквартирном домЕ, расположенном по адресу:...

1 Подрядчик выполняет все Работы на основании утвержденной в установленном порядке технической и сметной документации, нормативной документации регулирующей данный вид Работ, а также условиями Договора. 3 iconНастоящим ОАО «Электронная Москва» объявляет о проведении открытого...
Дложений, предмет и условия которого указаны в настоящей Документации, в соответствии с процедурами, условиями и положениями, установленными...

1 Подрядчик выполняет все Работы на основании утвержденной в установленном порядке технической и сметной документации, нормативной документации регулирующей данный вид Работ, а также условиями Договора. 3 iconТехническое задание Требования к качеству оказываемых услуг
Заказчику (далее по тексту – автомобиль), должно осуществляться в соответствии с требованиями и техническими условиями завода – изготовителя...

1 Подрядчик выполняет все Работы на основании утвержденной в установленном порядке технической и сметной документации, нормативной документации регулирующей данный вид Работ, а также условиями Договора. 3 icon«российская телевизионная и радиовещательная сеть»
Заказчик, указанный в настоящей документации о проведении открытого запроса цен (далее также Документация), проводит открытый запрос...

1 Подрядчик выполняет все Работы на основании утвержденной в установленном порядке технической и сметной документации, нормативной документации регулирующей данный вид Работ, а также условиями Договора. 3 iconФилиал «нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр»
Заказчик, указанный в настоящей документации о проведении открытого запроса предложений (далее также Документация), проводит открытый...

1 Подрядчик выполняет все Работы на основании утвержденной в установленном порядке технической и сметной документации, нормативной документации регулирующей данный вид Работ, а также условиями Договора. 3 iconЗакрытое акционерное общество «Топливо-Заправочный Комплекс – Архангельск»...
Поставщика имеются несоответствия требованиям документации о закупке Заказчика, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения...


авто-помощь


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
auto-ally.ru
<..на главную