О проведении запроса котировок






Скачать 380.92 Kb.
НазваниеО проведении запроса котировок
страница1/2
Дата публикации16.10.2013
Размер380.92 Kb.
ТипДокументы
auto-ally.ru > Авто-ремонт > Документы
  1   2


№ изв. на www.zakupki.gov.ru:

Настоящее извещение о проведении запроса котировок цен (далее – запрос котировок) разработано в соответствии с нормами Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005г.


ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 от 11 марта 2012 года

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту легковых

автомобилей ФКУ «ЦУКС МЧС России по Московской области»
Уважаемые господа!

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области (Главное управление МЧС России по Московской области) (далее — «Заказчик») проводит процедуру размещения заказа на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей ФКУ «ЦУКС МЧС России по Московской области» (далее – «Объектов») методом запроса котировок для определения участника размещения заказа, предложившего наиболее низкую цену работ.



Заказчик

Наименование

Главное управление МЧС России по Московской области

Юридический адрес

142108, Московская область, г. Подольск, ул. Циолковского, д. 18а

Фактический адрес

117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46

Телефон/факс

(495) 542-21-83

Адрес электронной почты

gumchs-mo@mail.ru

Официальный сайт, на котором размещено извещение о проведении запроса котировок

www.zakupki.gov.ru


Источник финансирования заказа

Федеральный бюджет.
^ Предмет Государственного контракта

Максимальная цена Государственного контракта

^ 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек

Наименование выполняемых работ

Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей ФКУ «ЦУКС МЧС России по Московской области»

Характеристика, объем выполняемых работ, требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям Заказчика

В соответствии с Техническим заданием (см. Приложение №1).

Место выполнения работ

По месту производственных мощностей Подрядчика, расположенных на территории Москвы и Московской области.

Срок и условия выполнения работ

Работы должны быть выполнены в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Государственного контракта.

Работы должны выполняться в строгом соответствии с Техническим заданием (см. Приложение №1), правилами техники безопасности, требованиями нормативных правовых актов об охране окружающей среды и пожарной безопасности.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

6 месяцев с момента подписания Актов выполненных работ. Гарантии качества предоставляются на весь объём работ.

Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

цена включает в себя затраты на приобретение необходимого сырья, агрегатов, узлов, деталей, комплектующих, горюче-смазочных, покрасочных и иных материалов, выполнение всего объема работ по техническому обслуживанию и ремонту Объектов, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и иные расходы, которые прямо не вытекают из Государственного контракта, но непосредственно связаны с его исполнением.

Срок и условия оплаты выполненных работ

по безналичному расчету, по мере выполнения работ, на основании подписанных Актов выполненных работ и представленных документов (счет, счет-фактура), по мере поступления денежных средств из Федерального бюджета, до 25.12.2012 года.




Требования к Участникам размещения заказа

  1. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

  2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.



Порядок подачи котировочных заявок

Форма котировочной заявки

Прием заявок на бумажном носителе, или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, согласно требованиям Федерального закона от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" и Федерального закона РФ от 06.04.2011 № 63-ФЗ “Об электронной подписи”.

Подача котировочной заявки в форме электронного документа осуществляется путем направления Заказчику сообщения с приложенным файлом непосредственно на электронный адрес для подачи заявок в электронной форме, содержащий:

- котировочную заявку в формате *.doc, подписанную электронной цифровой подписью уполномоченного лица участника размещения заказа, внутренними средствами Microsoft Word;

- открытую часть ключа Сертификата удостоверяющего центра;

- сертификат ключа подписи, относящийся к этой ЭЦП, действует на момент проверки или на момент подписания электронного документа при наличии доказательств, определяющих момент подписания. ЭЦП используется в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа подписи (право подписывать соответствующие документы).

Место и время подачи котировочных заявок на бумажном носителе

117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46,

каб. № 1039, заявки принимаются в рабочие дни с 09 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское)

Электронный адрес для подачи заявок в электронной форме

zakupki.gumchs-mo@mail.ru

Дата окончания срока подачи котировочных заявок

21 марта 2012 г.

Время окончания срока подачи котировочных заявок

10 час. 00 мин.


Обоснование Максимальной цены Государственного контракта


Использованные Заказчиком источники информации и предлагаемая цена работ:
коммерческое предложение от ООО «РемТехСил» - сумма 296 000,00 руб.

коммерческое предложение от ООО «Автосфера-Л» - сумма 298 000,00 руб.

коммерческое предложение от ООО «Слад» - сумма 306 000,00 руб.


^ Заключение Государственного контракта

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола



Приложения:

  1. Техническое задание;

  2. Образец оформления заявки;

  3. Проект Государственного контракта.

Приложение №1 к извещению № 3

от «11» марта 2012 года

^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей для ФКУ «ЦУКС МЧС России по Московской области»
1. Все виды работ по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей (далее - Объектов) выполняются за счет собственных (привлеченных) сил и средств Подрядчика.

2. Характеристики Объектов:



п/п

Марка транспортного средства

Идентификационный номер VIN

^ Модель, № двигателя

Год выпуска

Гос. рег.

знак

1

ГАЗ-31105

«Волга»

ХТН31105041211269

40620-43024277

2004

м 539 мм

2

ГАЗ-311004

«Волга»

X8931100430BY7005

2954821

2003

с 741 мо

3

ВАЗ-2111

«Лада»

ХТА21113020080904

2112,0421723

2001

у 392 мо

4

ВАЗ-21310 «Шевроле-Нива»

Х9L21230040016810

0023941

2004

у 989 мк

5

ВАЗ-21310 «Шевроле-Нива»

X9L21230050101378

0112027

2005

м748мт


3. Необходимое сырье, агрегаты, узлы, детали, комплектующие, горюче-смазочные, покрасочные и иные материалы, устанавливаемые и применяемые при проведении работ должны быть новыми, не обремененные правами третьих лиц, произведенными не ранее 2011 года, соответствовать нормам, предъявляемым законодательством к такому виду товаров, нормам пожарной безопасности и санитарии и приобретаются за счет средств Подрядчика.

4. Объекты доставляются к месту проведения работ средствами Заказчика.

5. Работы по техническому обслуживанию и ремонту Объектов (далее – выполнение работ) должны выполняться в соответствии с Техническим заданием, Инструкций по эксплуатации Объектов, в соответствии с ТУ, предписаниями ГОСТ, правилами техники безопасности, требованиями правовых актов об охране окружающей среды, Техническими условиями на техническое обслуживание изделия предприятия-изготовителя. ТУ Подрядчика должны содержать технические требования, требования к дефектации изделия, значения и нормы, которым должно удовлетворять данное изделие после ремонта, требования к приемке, контрольным испытаниям, комплектации, упаковке, транспортированию и хранению изделия после ремонта, гарантийные обязательства.

6. Виды работ:




п/п

Марка (модель) автомобиля

Перечень работ

1.

ГАЗ-31105

«Волга»

г.р.з. м 539 мм

2004 г.в.

VIN

ХТН31105041211269

№ двигателя

40620-43024277

– замена нейтрализатора выхлопных газов;

– замена промежуточной трубы (колено) под нейтрализатор;

– замена комплекта передних и задних тормозных колодок;

– замена передних и задних амортизаторов подвески с обоих сторон;

– замена воздушного и масляного фильтров, фильтра тонкой очистки топлива;

- замена масла в ДВС;

- замена комплекта свечей зажигания;

– замена прокладки клапанной крышки;

– замена прокладки датчика температуры;

– замена ремня ГРМ;

– замена натяжной пружины кронштейна капота;

– замена натяжной пружины в держателе крышки багажника;

– замена лампочек подсветки щитка приборов;

- замена рессор с обоих сторон;

-замена сцепления.


2.

ГАЗ-311004

«Волга»

г.р.з. с 741 мо

2003 г.в.

VIN

X8931100430BY7005

№ двигателя

2954821

(двигатель Тойота)


– замена резонатора глушителя;

– замена выхлопной трубы;

– замена комплекта передних и задних тормозных колодок;

– замена амортизатора подвески правого заднего колеса;

– замена мотора-редуктора стеклоочистителя;

– регулировка установки правого кронштейна капота;

– замена отопителя салона;

– замена жгутов электропроводки фар, задних фонарей, салона, панели приборов;

– замена ремня ГРМ;

- замена рулевой трапеции;

- ремонт заднего моста;

– замена воздушного и масляного фильтров, фильтра тонкой очистки топлива;

- замена масла в ДВС;

- замена комплекта свечей зажигания.

3.

ВАЗ-2111

«Лада»

г.р.з. у 392 мо

2001 г.в.

VIN

ХТА21113020080904

№ двигателя

2112,0421723

– замена крепежных деталей глушителя;

– замена верхнего кронштейна крепления двигателя;

– замена подушек на опорах двигателя;

– ремонт 2-ой передачи КПП;

– замена ступиц передней подвески с обоих сторон;

- замена тормозных дисков, суппортов с обоих сторон;

– замена шаровых опор на передней подвески с обоих сторон;

– замена сайлент-блоков передней и задней подвесок с обоих сторон;

– замена тормозных шлангов передних и задних колес;

– замена тормозных трубок задних колес;

– замена регулятора давления тормозной жидкости;

– замена генератора;

– замена подводящей (насос-рампа) топливной трубки;

– замена жгутов электропроводки салона (заднего), панели приборов;

– замена воздушного и масляного фильтров, фильтра тонкой очистки топлива;

- замена масла в ДВС;

- замена комплекта свечей зажигания.

4.

ВАЗ-21310 «Шевроле-Нива»

г.р.з. у 989 мк

2004 г.в.

VIN

Х9L21230040016810

№ двигателя

0023941

– замена подшипника правого переднего колеса;

– замена прокладки клапанной крышки;

- замена сцепления;

- замена рулевых тяг;

- ремонт раздаточной коробки;

– замена воздушного и масляного фильтров, фильтра тонкой очистки топлива;

- замена масла в ДВС;

- замена комплекта свечей зажигания;

- ремонт СГУ.

5.

ВАЗ-21310 «Шевроле-Нива»

г.р.з. м748мт

2005 г.в.

VIN

X9L21230050101378

№ двигателя

0112027

- ремонт ДВС;

- ремонт передней подвески;

- ремонт задней подвески;

- ремонт тормозной системы.










7. Объекты после выполнения работ должны быть сданы Подрядчиком Заказчику в полной исправности, заправленными необходимыми маслами и техническими жидкостями. Представитель Заказчика присутствует при приёмке автомобилей после выполнения работ.

8. Гарантийные обязательства:

Гарантия на выполненные работы – 6 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

Гарантия на агрегаты, узлы, детали, комплектующие и иные материалы, устанавливаемые на Объекте – в пределах ресурса, установленного заводом-изготовителем.

Приложение №2 к извещению № 3

от «11» марта 2012 года
^ Образец оформления котировочной заявки
ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей ФКУ «ЦУКС МЧС России по Московской области»
Сведения об участнике размещения заказа

1.Наименование юридического лица (для физического лица – Ф.И.О.)




2.Место нахождения юридического лица

(для физического лица – место жительства)




3. Банковские реквизиты участника размещения заказа




4. ИНН участника размещения заказа (на усмотрение участника размещения заказа указать КПП)






^ Цена работ с указанием сведени о включенных (не включенных) в цену работ расходах (в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): ______________________________________________________(прописью) рублей ___ копеек, включая НДС__________ (прописью) рублей ___ копеек1.
В случае признания нас победителем запроса котировок цен, обязуемся заключить с Заказчиком и исполнить Государственный контракт на условиях, определенных в извещении о проведении запроса котировок.
Сообщаем, что сведения об _________________ (Указать наименование участника размещения заказа) отсутствуют в Реестре недобросовестных поставщиков.
^ По усмотрению участника размещения заказа указывается:

Контактное лицо, уполномоченное для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком _______________________________, (указать ФИО и № тел.). Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

К настоящей заявке прилагаются:

- Иные документы (по усмотрению участника размещения заказа).
Руководитель (указать должность)__________________________

м.п.

«___» ___________2012 г.

Приложение №3 к извещению № 3

от «11» марта 2012г.
^ ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
___

г. Москва "__" _________ 2012 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области (далее – Главное управление МЧС России по Московской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Секирина Евгения Игоревича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


  1. ^ Предмет Контракта

    1. Подрядчик обязуется выполнить, по заданию Заказчика, работы по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей ФКУ «ЦУКС МЧС России по Московской области» (далее – выполнить работы) согласно условий настоящего Контракта, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Калькуляцией (Приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей ФКУ «ЦУКС МЧС России по Московской области» (далее – Объектов), упомянутые в п. 1.1 настоящего Контракта собственными (привлеченными) силами, материалами, оборудованием, инструментами, в соответствии с условиями настоящего Контракта по месту нахождения производственных мощностей: ________________________________.

1.3. Настоящий Контракт заключен на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от «__» _____ 2012 г.


  1. Сумма Контракта и порядок расчетов

    1. Цена настоящего Контракта составляет: ___________ (прописью) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС (__%) ___________ (прописью) рублей ___ копеек. (Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИМНС об упрощенной системе налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС, этот текст удалить).

Цена включает в себя затраты на приобретение необходимого сырья, агрегатов, узлов, деталей, комплектующих, горюче-смазочных, покрасочных и иных материалов, выполнение всего объема работ по техническому обслуживанию и ремонту Объектов, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и иные расходы, которые прямо не вытекают из контракта, но непосредственно связаны с его исполнением.

2.2. Указанная в пункте 2.1 настоящего Контракта цена является твердой договорной и изменению не подлежит, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.3. Оплата производится по безналичному расчету, по мере выполнения работ, на основании подписанных Актов выполненных работ и представленных документов (счет, счет-фактура), по мере поступления денежных средств из Федерального бюджета, до 25.12.2012 года.

2.4. Расчеты за выполненные работы производятся исключительно между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.


  1. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику для выполнения работ Объекты с оформлением Акта сдачи – приемки Объектов на выполнение работ.

3.1.2. Передать Подрядчику документы на Объекты, необходимые для выполнения работ.

3.1.3. Принять от Подрядчика по месту производственных мощностей результат выполненной работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.4. Оплатить Подрядчику работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта, согласно ст. 2 настоящего Контракта.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. В течение времени выполнения работ проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3. Для выполнения работ по настоящему Контракту в счет стоимости, предусмотренной п.2.1 ст. 2 настоящего Контракта.

Подрядчик обязан:

3.3.1. Самостоятельно приобрести все необходимое сырье, агрегаты, узлы, детали, комплектующие, горюче-смазочные, покрасочные и иные материалы, устанавливаемые и применяемые при проведении работ по ремонту Объектов и обеспечить их надлежащее качество, в соответствие с условиями Технического задания (Приложение №1).

3.3.2. Обеспечить надлежащее качество всего сырья, узлов и агрегатов, деталей, комплектующих изделий, горюче-смазочных, покрасочных и иных материалов, применяемых в ходе выполнения работ, устанавливаемых на Объектах, соответствие их требованиям Технического задания (Приложение №1).

3.3.3. Принять от Заказчика Объекты, указанные в Техническом задании (Приложение №1) для выполнения работ с оформлением Актов сдачи-приемки Объектов.

3.3.4. Нести всю ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлекаемыми субподрядчиками, за координацию их действий.

3.3.5. Обеспечить сохранность Объектов, сданных для выполнения работ, их приборов и оборудования. При невыполнении указанного требования возместить причиненный ущерб.

3.3.6. Обеспечить организацию в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности.

3.3.7. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

3.3.8. Сдать Объекты после выполнения работ в срок, указанный в п. 4.1 настоящего Контракта по месту нахождения производственных мощностей (месту выполнения работ) с оформлением Актов выполненных работ.

3.3.9. В случае обнаружения недостатков, в срок, указанный в п.5.5 ст.5 настоящего Контракта, устранить выявленные недостатки.

3.3.10. Выполнить все работы в полном объеме в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 1) и сдать Объекты в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию.

3.3.11. Предоставить гарантии, согласно ст.6 настоящего Контракта.


  1. Cрок выполнения работ

    1. Работы выполняются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта.

    2. Объекты должны быть подготовлены к сдаче Подрядчиком и сданы Заказчику в срок, не превышающий срока, установленного в п.4.1 настоящего Контракта. День просрочки обязательства, которое должно быть выполнено согласно сроку, установленному в п.4.1 настоящего Контракта, является исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения срока выполнения работ.


5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Заказчик передает Подрядчику Объекты для выполнения работ по месту производственных мощностей Подрядчика с оформлением Актов сдачи – приемки Объектов на выполнение работ, подписываемым уполномоченными представителями обеих Сторон и передает документы на Объекты, необходимые для выполнения работ.

5.2. Подрядчик выполняет работы и сдает Объекты Заказчику в соответствии с пунктами 3.3.1 - 3.3.11 ст.3 настоящего Контракта.

5.3. В случае если Заказчика устраивает качество выполненных работ, он подписывает Акт выполненных работ.

5.4. Датой исполнения обязательства Подрядчика по выполнению работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ.

5.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими (привлеченными) силами и средствами обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика Акта устранения недостатков переделать указанные работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.6. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством работ, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.
6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество сырья, агрегатов, узлов, деталей, комплектующих, горюче-смазочных, покрасочных и иных материалов, устанавливаемых и применяемых при проведении работ, соответствие их требованиям Технического задания (Приложение №1);

- качество всех выполненных работ в соответствии с требованиями действующих норм и технических условий, требований, изложенных Заказчиком в Техническом задании (Приложение №1);

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока на выполненные работы.

6.2. Гарантия на выполненные работы - 6 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ. Гарантии качества предоставляется на весь объём работ.

6.3. Гарантия на агрегаты, узлы, детали, комплектующие и иные материалы, устанавливаемые на Объекте - в пределах ресурса, установленного заводом-изготовителем.

6.4. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или скрытые недостатки, вызванные низким качеством работ и (или) применяемыми/устанавливаемыми на Объекте во время работ агрегатов, узлов, деталей, комплектующих, сырьем, горюче-смазочных, покрасочных и иных материалов, неправильной или некачественной сборкой или установкой, Подрядчик обязан за свой счет и своими (привлеченными) силами устранить их в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Заказчика Акта устранения недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

6.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта устранения недостатков для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий Акт по фиксированию недостатков и их характер, что не исключает право Сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.
^ 7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ и других контрактных обязательств он уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 5% от стоимости Контракта за каждый день просрочки. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, установленного в п.4.1 ст.4 настоящего Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.4. При неисполнении устранения недостатков Подрядчиком, выявленных при приемке работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение таких недостатков.

7.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Обеспечение обязанностей в виде уплаты неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых ими обязательств.


  1. Действие обстоятельств непреодолимой силы




    1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также изменение норм законодательства.

    2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

    3. Сторона, пострадавшая от наступления обстоятельств непреодолимой силы должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 2 (два) рабочих дня после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, документы, выданные компетентным органом, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

    4. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона, пострадавшая от наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 2 (двух) последовательных месяцев, и выполнение обязательств по настоящему Контракту в полном объеме невозможно, то Стороны договариваются о мерах для выполнения обязательств по настоящему Контракту или производят соответствующие взаиморасчеты.


^ 9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде согласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку.

  1. Условия конфиденциальности


10.1. По взаимному согласию Сторон, в рамках настоящего Контракта, конфиденциальной признается информация, касающаяся исполнения настоящего Контракта.

10.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации от несанкционированного использования, распространения или публикации. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность и защиту полученной друг от друга информации и не допускать ее разглашения.

10.3. Любой ущерб, вызванный нарушением положений настоящего раздела, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего срока действия настоящего Контракта, а также после окончания или расторжения Контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.
^ 11. Расторжение контракта
11.1. Досрочное расторжение Контракта может иметь место на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.


  1. Заключительные положения


12.1. Внесение изменений в настоящий Контракт может иметь место на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или настоящим Контрактом. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

12.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения.

12.3. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его заключения по 31.12.2012.

12.4. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней.

12.5. Настоящий Контракт включает следующие Приложения, которые является его неотъемлемой частью:

Приложение №1- Техническое задание;

Приложение №2 – Калькуляция (предоставляется Подрядчиком).



  1. ^ Юридические адреса и реквизиты Сторон




Заказчик:

Главное управление МЧС России

по Московской области
Юридический адрес: 142108, Московская область, г. Подольск, ул. Циолковского, д. 18а.

Фактический адрес: 117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46.

^ ИНН/КПП 5036062440/503601001

л/с 03481784030

Управление Федерального казначейства по Московской области

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

р/сч 40105810300000010013

БИК 044583001

Подрядчик:

___________________

Юридический адрес: _________________

Почтовый адрес: _____________________

ИНН/КПП ______________/________-___

ОГРН ______________________________

к/с _________________________________

р/сч ___________________в____________

БИК _______________

тел.: _________________



^ Подписи и печати Сторон

Заказчик: Подрядчик:

Начальник Руководитель

__________________/Е.И. Секирин/ _______________ /_______________________/

м.п. м.п. ФИО


Приложение № 1

к Государственному контракту № _______

от «____» _________ 2012г.

  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту автомобиля toyota cаmry
Настоящее извещение о проведении запроса котировок является публичной офертой. Заказчик и организатор запроса котировок оставляют...

О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок на поставку запасных частей для легковых автомобилей
Настоящее извещение о проведении запроса котировок является публичной офертой. Заказчик и организатор запроса котировок оставляют...

О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок цен
«товар») в соответствии с настоящим извещением о проведении запроса котировок (далее – запрос котировок) и приложениями к нему, в...

О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок цен
«товар») в соответствии с настоящим извещением о проведении запроса котировок (далее – запрос котировок) и приложениями к нему, в...

О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок
Условия исполнения Контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения Контракта, предусмотренным...

О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок №6/2012
Открытое акционерное общество «Водоканал» приглашает принять участие в проведении запроса котировок на право заключения контракта...

О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области (392000, г. Тамбов, Интернациональный проезд,...

О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок в электронной форме
Форма уведомления о направлении разъяснений документации о проведении запроса котировок

О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок в электронной форме
Форма уведомления о направлении разъяснений документации о проведении запроса котировок

О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок в электронной форме
Форма уведомления о направлении разъяснений документации о проведении запроса котировок


авто-помощь


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
auto-ally.ru
<..на главную