Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения договора на поставку бригадного автомобиля Volkswagen Caddy Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»






НазваниеДокументация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения договора на поставку бригадного автомобиля Volkswagen Caddy Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»
страница7/7
Дата публикации25.02.2014
Размер0.71 Mb.
ТипДокументы
auto-ally.ru > Информатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7

^ 4. Порядок оплаты Автомобиля
4.1. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

4.1.1. Покупатель осуществляет оплату за поставленный Автомобиль в размере, определенном Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), не позднее 30 (тридцати) дней после передачи Поставщиком Автомобиля согласно п. 3.9 настоящего Договора и получения Покупателем оригинала счета, а также документов, предусмотренных в пункте 3.5. настоящего Договора, оформленных надлежащим образом.

4.2. Валютой платежа является российский рубль.

4.3. Оплата Автомобиля будет осуществляться платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Поставщика по поставке Автомобиля и/или передаче документов, предусмотренных в пункте 3.5 настоящего Договора, оформленных надлежащим образом, Покупатель вправе осуществить расчет за поставленный Автомобиль в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после передачи Поставщиком и получения Покупателем документов, предусмотренных в пункте 3.5. настоящего Договора, оформленных надлежащим образом.
^ 5. Ответственность Сторон
5.1. В случае недопоставки, просрочки поставки Автомобиля, а равно поставки некомплектного, некачественного, не соответствующего условиям настоящего Договора Автомобиля, Поставщик считается допустившим просрочку поставки Автомобиля и уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок (недопоставленного, поставленного некомплектным, некачественным) Автомобиля за каждый день просрочки поставки. При этом Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.

5.2. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору, а так же от возмещения убытков Покупателя в полном объеме.

5.3. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично в случае, если Поставщик допустил просрочку передачи Автомобиля (поставку некачественного, некомплектного Автомобиля) на срок более 15 (пятнадцати) календарных дней, и потребовать от Поставщика полного возмещения причиненных убытков.

5.4. В случае поставки некомплектного, некачественного, не соответствующего условиям настоящего Договора Автомобиля, Поставщик обязуется за свой счет заменить некомплектный, некачественный Автомобиль, а также Автомобиль, не соответствующий номенклатуре, Автомобилем надлежащего качества и комплектации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента составления акта о недостатках Автомобиля, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно.

5.5. Если Поставщик поставил Автомобиль не в полном объеме либо не выполнил требования Покупателя о замене некомплектного, некачественного Автомобиля в установленный срок, Покупатель вправе приобрести Автомобиль у других лиц с отнесением на Поставщика разницы стоимости Автомобиля, а также иных расходов, связанных с нарушением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

5.6. При просрочке исполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных в пунктах 3.7, 5.4, 6.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых и одна десятая процента) цены настоящего Договора за каждый день просрочки Поставщиком исполнения соответствующих обязательств. При этом Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.

5.7. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе удерживать соответствующую сумму неустойки из денежных средств, причитающихся Поставщику за поставку Автомобиля по настоящему Договору, в следующем порядке:

5.7.1. Покупатель направляет в адрес Поставщика письменное требование об уплате неустойки.

5.7.2. В случае неудовлетворения письменного требования об уплате неустойки Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, Покупатель вправе произвести удержание соответствующей суммы неустойки. При этом направление дополнительного уведомления об удержании в адрес Поставщика не требуется.

5.8. За невыполнение обязательств по оплате Автомобиля по настоящему Договору Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты Поставщику неустойки за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 1/365 от ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения просроченного обязательства, от соответствующей суммы задолженности.

Первым днем просрочки платежа следует считать день, следующий за днем возникновения обязательства по соответствующей оплате.

5.9. Покупатель не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной выгоды, простоя, а также штрафных санкций Поставщику по договорам с третьими лицами.

5.10. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствующей Стороной письменного требования об ее уплате. Требование об уплате неустойки рассматривается соответствующей Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его получения.

5.11. Для целей определения размера неустойки стоимость Автомобиля принимается с учетом НДС.

Предусмотренная Договором неустойка подлежит взысканию по день фактического исполнения обязательства.

5.12. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Автомобиля, включая все составляющие его части, а также устранение всех недостатков и дефектов Автомобиля в течение 24 (двадцати четырех) месяцев, начиная с момента передачи Автомобиля Покупателю.

    1. Если в течение гарантийного срока Поставщик получит письменное уведомление Покупателя об обнаружении недостатков поставленного Автомобиля, то Поставщик обязан по выбору Покупателя, силами и за счет Поставщика в максимально возможный короткий срок, согласованный Сторонами, но не более 30 (тридцати) календарных дней:

  • осуществить замену некачественного Автомобиля;

  • произвести ремонт некачественного Автомобиля.

6.3. Вывоз Автомобиля с недостатками, экспертиза, хранение, оформление документов и доставка Автомобиля для устранения недостатков осуществляется силами и за счет Поставщика.

6.4. В случае уклонения Поставщика от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 6.2 и/или 6.3 настоящего Договора, Покупатель вправе самостоятельно принять меры по устранению недостатков или привлечь для их устранения третье лицо. При этом Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на устранение недостатков Автомобиля включая, но, не ограничиваясь: расходы на экспертизу, хранение, оформление документов и доставку Автомобиля.

6.5. Гарантия качества распространяется на все комплектующие, считается равной гарантийному сроку на Автомобиль и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на Автомобиль.

6.6. Гарантийный срок на Автомобиль и его комплектующие продлевается соответственно на период невозможности использовать Автомобиль по причине нахождения Автомобиля и его комплектующих, в гарантийном ремонте или на период замены комплектующих изделий.

6.7. Поставщик гарантирует:

6.7.1. Бесперебойное функционирование Автомобиля в течение его гарантийного срока.

6.7.2. Устранение неисправностей, скрытых дефектов или недостатков, выявленных в течение гарантийного срока.

6.8. Вывоз Автомобиля с недостатками, экспертиза, хранение, оформление документов и доставка Автомобиля до сервисного технического средства для устранения недостатков, осуществляется Поставщиком после получения письменного уведомления от Покупателя, в течение 3 (трех) рабочих дней.
7.Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

  1. Порядок разрешения споров


8.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
^ 9. Действие Договора во времени
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Поставщик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя.

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.5. Настоящий Договор составлен в 17 (семнадцати) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и для органов, осуществляющих государственную регистрацию.

9.6. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.7. В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону средствами оперативной связи, а затем в письменной форме уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.

9.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

Приложение № 1- «Спецификация» на 1 л.;

Приложение № 2 - форма «Извещение о готовности к отгрузке» на 1 л.;

Приложение № 3 – «Техническое задание» на 5 л.


  1. ^ Адреса и реквизиты Сторон




ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:



________________________________________(название организации)

^ ОАО «ОЭК»




________________________ ________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Адрес места нахождения: 101000, г. Москва,

Кривоколенный пер., д. 10, стр. 4.

^ ИНН/КПП 7720522853/997450001

ОКПО 76561356, ОКВЭД 40.11.51

р/с 407 028 107 001 700 012 48

в ОАО «Банк Москвы»

к/с 30101810500000000219

БИК 044525219

тел. (___) _______, факс: (____) ________





_______________________________

(наименование должности)

_______________________________

(наименование должности)





______________

(подпись)


___________

(Ф. И.О.)


______________

(подпись)


___________

(Ф. И.О.)




м.п. «____»__________ 20___ г.

м.п. «____»__________ 20___ г.




Приложение № 1

к Договору поставки

от «___» ____________20___г.№ ____________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Москва ______________ 20___ г.

Поставщик обязуется поставить и передать, а Покупатель принять и оплатить следующие Автомобили:

№ п/п

Наименование Автомобилей, описание Автомобилей, требования к Автомобилям


Качество Автомобилей (ГОСТ, ТУ или другие стандарты, которые устанавливают требования к качеству поставляемых Автомобилей).



Гарантия качества поставляемых Автомобилей

(месяц)

Ед. изм

Кол-во

Срок

поставки Автомобилей

Цена за ед. Автомобиля

без учета НДС,

руб.*

НДС 18%, руб.*

Цена за ед. Автомобиля

с учетом НДС,

руб.*

Стоимость

с учетом НДС,

руб.*




1.


































Итого стоимость Автомобилей (цена Договора):







В том числе НДС (18 %):








ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:





_______________________________________

(название организации)

_______________________________

(наименование должности)

^ ОАО «ОЭК»
_______________________________

(наименование должности)

______________

(подпись)

___________

(Ф. И.О.)

______________

(подпись)

___________

(Ф. И.О.)

м.п. «____»____________ 20___г.

м.п. «____»______________ 20___г.


Приложение № 2

к Договору поставки

от «___» ____________20___г.№ ____________________
ФОРМА

ИЗВЕЩЕНИЕ

о готовности к отгрузке Автомобиля

по договору поставки №_________________ от «___»_______ 201__ г.


п/п

Наименование

Автомобилей

Количество


Ед. изм

Идентификационный номер (VIN),

(Номерной агрегат) марки, модели,

Наименование (тип ТС), Год выпуска

Модель, номер двигателя, Номер шасси,

Номер кузова (кабины), Цвет, номер паспорта транспортного средства (ПТС)

Дата выдачи ПТС,

Временный регистрационный знак

^ Планируемая дата доставки Автомобилей





































Поставщик: ___________________________

(название организации)

______________________________ ______________ ______________

(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.) «________» ___________201___г.

м.п. ».

Согласовано:

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:





_______________________________________

(название организации)

_______________________________

(наименование должности)

ОАО «ОЭК»
_______________________________

(наименование должности)





______________

(подпись)


___________

(Ф. И.О.)


______________

(подпись)


___________

(Ф. И.О.)

м.п. «____»____________ 20___г.

м.п. «____»______________ 20___г.


1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения договора на поставку бригадного автомобиля Volkswagen Caddy Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» iconДокументация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения...
Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество)

Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения договора на поставку бригадного автомобиля Volkswagen Caddy Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» iconДокументация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения...
Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество)

Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения договора на поставку бригадного автомобиля Volkswagen Caddy Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» iconДокументация об открытом запросе предложений на право заключения...
Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество)

Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения договора на поставку бригадного автомобиля Volkswagen Caddy Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» iconДокументация об открытом запросе предложений в электронной форме...
Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику...

Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения договора на поставку бригадного автомобиля Volkswagen Caddy Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» iconДокументация об открытом запросе предложений в электронной форме...
Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику...

Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения договора на поставку бригадного автомобиля Volkswagen Caddy Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» iconР аздел I. Термины и определения
Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество)

Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения договора на поставку бригадного автомобиля Volkswagen Caddy Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» iconОткрытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (оао «оэк»)

Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения договора на поставку бригадного автомобиля Volkswagen Caddy Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» iconОткрытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (оао «оэк»)

Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения договора на поставку бригадного автомобиля Volkswagen Caddy Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» iconДокументация о запросе котировок цен на право заключения договора...
Государственное унитарное предприятие проектный институт «Башжилкоммунпроект» рб (Заказчик) объявляет запрос котировок цен на право...

Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения договора на поставку бригадного автомобиля Volkswagen Caddy Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» iconАкционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (ао «оэк»)


авто-помощь


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
auto-ally.ru
<..на главную