Извещение о проведении запроса котировок






Скачать 323.15 Kb.
НазваниеИзвещение о проведении запроса котировок
страница3/3
Дата публикации26.03.2014
Размер323.15 Kb.
ТипДокументы
auto-ally.ru > Авто-руководство > Документы
1   2   3

^ 2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик:

а) поручает Подрядчику выполнение работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимую для исполнения условий Контракта;

г) консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального заказа на выполнение работ;

д) обеспечивает оплату выполненных работ в соответствии с контрактной стоимостью работ в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Контракта;

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки;

ж) вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта путем проверки качества, объемов и сроков выполнения работ, а также указывать конкретные места производства работ.

2.2. Подрядчик:

а) обязуется выполнить работы надлежащего качества в объеме, и местах указанных Заказчиком по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

в) обязуется предоставить сертификаты, санитарно-эпидемиологические удостоверения и.т.п. на используемые материалы на этапе заключения и исполнения Контракта;

г) при выполнении работ обязуется обеспечить техническую безопасность и охрану труда, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,

д) обязуется оборудовать пожарным инвентарем определенное место для курения, временные здания также размещает с соблюдением противопожарных разрывов и оборудует универсальными порошковыми огнетушителями;

е) обязуется провести инструктаж по технике безопасности всех лиц, работающих на объекте;

ж) образовавшийся строительный мусор обязуется затаривать в плотную тару по мере его образования с последующей погрузкой на автотранспорт и вывозкой на полигон отходов;

з) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта;

и) вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Контракта;

к) вправе получать оплату за работы в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

л) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков.

^ 3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Подрядчик сообщает Заказчику о готовности объекта к сдаче-приемке не позднее 5 (пяти) дней.

3.2. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ требованиям, установленным муниципальным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.3. Подрядчик организует создание и прибытие приёмной комиссии на объект в составе представителей Заказчика, Гостехнадзора, Госпожнадзора, ОКСа администрации района для подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Заказчик в присутствии Подрядчика производит проверку объема, качества выполненных работ.

3.5. По результатам сдачи-приемки составляется акт, подписываемый членами комиссии и утверждаемый сторонами. В случае выявления некачественных работ, выявления отступления от сметной

документации Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет в течение срока, согласованного с Заказчиком.

3.6. При выполнении этапа работ или выполнении работ в целом Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанного Подрядчиком акта выполненных работ с приложением к ним документов (материалов), предусмотренных Локальной сметой.

3.7. Сдача-приемка выполненных по Контракту работ осуществляются по факту сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при предоставлении Подрядчиком счет-фактуры.

3.8. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов (материалов) обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр акта выполненных работ (услуг), или мотивированный отказ.

^ 4. Цена муниципального контракта и порядок расчетов
4.1. Цена выполненных работ составляет __________________________________, которая является твердой и не может быть изменена при исполнении настоящего Контракта. Сумма контракта включает все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

4.2. Расчет за выполненные работы осуществляется в форме безналичного расчета в течение 15 банковских дней после сдачи работ Подрядчиком Заказчику и подписания акта приемки – сдачи выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Контрактом или досрочно.

4.3. Заказчик предусматривает возможность промежуточной оплаты фактически выполненных работ, авансовый платеж.

4.4. Источник финансирования – средства регионального и федерального бюджетов.
^ 5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. Ответственность Заказчика:

5.1.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.1.2. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.2. Ответственность Подрядчика:

5.2.1. Подрядчик несет ответственность за качество работ и по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты работ, допущенные по вине Подрядчика.

5.2.2. Подрядчик несет ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности при выполнении работ и охрану окружающей среды.

5.2.3. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.2.4. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

5.2.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.3. Расторжение муниципального контракта осуществляется по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (ч. 8 ст. 9 Закона № 94 – ФЗ, ст. 395, 405, 496, 723 и т.д. Гражданского кодекса Российской Федерации).

5.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

5.5. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров. В случае недостижения договоренности Стороны разрешают споры в Арбитражном суде Пермского края.

5.6. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным Контрактом в размере 0,1 % от суммы контракта за каждый день просрочки.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует:

6.1.1. качество выполнения ремонтных работ соответствует, «Требования по обеспечению безопасности», СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и ГОСТ и др. нормативным документам, утвержденным в установленном порядке;

6.1.2. возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Контракту работы не менее _24 месяцев, с даты утверждения Акта приемки законченного Объекта приемочной комиссией.

6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанного в пункте 6.2 настоящего Контракта недостатков, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок при их обнаружении.

В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

6.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
^ 7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.
^ 9. Срок действия и порядок внесения изменений, дополнений
9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания Контракта и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Заказчика, Подрядчика).
^ 10. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта
10.1. Приложение № 1. – Локальная смета на ремонт.

10.2. Приложение № 2 – График производства работ.
^ 11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон


ЗАКАЗЧИК:




ПОСТАВЩИК:

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования для детей







Адрес:

618590, Пермский край, г.Красновишерск, ул.




Адрес:




Тел./факс

(34 243) 3 00 10




Тел./факс




ИНН:







ИНН:




КПП:







КПП:




ОГРН:







ОГРН:




Р/счет:







Р/счет:




Банк:

в ОСБ 4929/077 г. Соликамск р/с ____

Западно-Уральский банк Сбербанка РФ г.Пермь




Банк:




К/счет:







К/счет:




БИК:







БИК:




л/с













____________________ /Мамбетов А.А./




________________________/_____________________/


м.п.





м.п.



«___»_____________2010г. «___»______________2010г.


Приложение 2

График выполнения работ




п/п

Наименование работ

Срок выполнения

1.

Выполнение работ согласно сметы




2.

Сдача приемка выполненных работ




3.

Устранение замечаний по акту приемки



1   2   3

Похожие:

Извещение о проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
Изучив извещение о проведении запроса котировок, размещенное на официальном сайте «Госзаказ Пермского края» (goszakaz perm ru) мы,...

Извещение о проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
Изучив извещение о проведении запроса котировок, размещенное на официальном сайте «Госзаказ Пермского края» (goszakaz perm ru) мы,...

Извещение о проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок на поставку запасных частей для легковых автомобилей
Настоящее извещение о проведении запроса котировок является публичной офертой. Заказчик и организатор запроса котировок оставляют...

Извещение о проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту автомобиля toyota cаmry
Настоящее извещение о проведении запроса котировок является публичной офертой. Заказчик и организатор запроса котировок оставляют...

Извещение о проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок
Настоящее извещение о проведении запроса котировок цен (далее – запрос котировок) разработано в соответствии с нормами Федерального...

Извещение о проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
Наименование запроса котировок: Поставка автомобиля легкового Lada Largus, переднеприводного, 7 (семи) местного, тип кузова «универсал»,...

Извещение о проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок цен № а-1/13 от 16. 12. 2013 г
В соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг муниципальным унитарным предприятием «Кировсвет», утвержденным директором...

Извещение о проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок № цн-тл-2012/4
Настоящее извещение не является извещением о проведении конкурса, не даёт никаких прав участникам и не влечёт возникновения никаких...

Извещение о проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок № цн-кт-2012/2
Настоящее извещение не является извещением о проведении конкурса, не даёт никаких прав участникам и не влечёт возникновения никаких...

Извещение о проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
Заказчик: Казенное учреждение Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» (ку оо «Орелгосзаказчик») проводит...


авто-помощь


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
auto-ally.ru
<..на главную